«Мы специализируемся на предоставлении юридических услуг в сфере строительства, земельного права и налоговых споров»
Адвокат Инна Тихомирова, учредитель юридической компании «Мосправовед»
Уважаемые читатели журнала «На стол руководителю»!
Я имею честь представить Вашему вниманию Юридическую Компанию «Мосправовед» и рассказать Вам о нашем стиле работы и предоставляемых услугах.
Адвокаты и юристы компании «Мосправовед» уже 10 лет осуществляют защиту юридических лиц и граждан.
Строительство, земельное право и налоговые споры
Юристы компании «Мосправовед» специализируются на предоставлении юридических услуг в сфере строительства, земельного права и налоговых споров. В этих областях мы являемся профессионалами.
В рамках данных направления деятельности, специалисты юридической компании «Мосправовед», с учетом индивидуальных потребностей Заказчика, осуществляют:
- составление и экспертизу всех видов гражданско-правовых договоров,
- проведение претензионной работы, посреднические услуги на стадии досудебного урегулирования споров,
- оспаривание действий/бездействия налогового органа
- судебную защиту прав и интересов клиента,
- участвуют в исполнительном производстве.
Уголовно-правовая сфера
Второй из основных специализаций компании «Мосправовед» является уголовно-правовая. Для предоставления услуг в данной сфере юридическая компания «Мосправовед» сотрудничает с ведущими адвокатами города Москвы.
Адвокаты защищают интересы клиентов компании по уголовным делам, связанным с обвинением в совершении преступлений в сфере экономики, в том числе:
- уклонение от уплаты налогов,
- незаконное предпринимательство,
- мошенничество,
- легализация приобретенных незаконным путем денежных средств и иного имущества.
Адвокаты осуществляют защиту по уголовным делам, связанным с обвинением в совершении преступлений против государственной власти, в том числе:
- незаконное участие в предпринимательской деятельности,
- получение взятки,
- дача взятки и прочее.
Отдельные договора и абонентское обслуживание
Юридическая Компания «Мосправовед» предоставляет услуги по юридическому обслуживанию как компаниям, не имеющим юридического отдела (аутсорсинг юридических услуг), так и компаниям, в которых имеется юридический отдел. Это может быть как совместная работа, подобная работе бухгалтерии и аудиторов, так и работа над отдельными проектами, как в рамках договора на абонентское юридическое обслуживание, так и в рамках локальных договоров на отдельные юридические действия.
Случай из практики. Дело о долевом строительстве
Представляю Вашему вниманию пример из арбитражной практики наших юристов по делу о долевом строительстве.
ООО "А" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ЗАО "Б" о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора об участии в долевом строительстве объекта недвижимости. Интересы ЗАО «Б» в суде защищали юристы нашей компании.
Истец указал, что ответчик необоснованно применил ответственность, предусмотренную статьями 6 и 9 Закона о долевом участии в строительстве, то есть ответственность за нарушение срока передачи объекта дольщику.
Судом было установлено, что между сторонами был заключен договор об участии в долевом строительстве объекта недвижимости.
09.03.2010 г. ЗАО "Б" направило истцу уведомление об одностороннем отказе от исполнения данного договора.
Судом установлено, что пунктом 2.5 договора предусмотрено, что разрешение на ввод в эксплуатацию удостоверяет выполнение строительства объекта в полном объеме в соответствии с проектной документацией и техническими характеристиками объекта. Застройщик обязался, что разрешение на ввод в эксплуатацию будет получен не позднее: IV квартала 2009 года, то есть не позднее 31.12.2009 г.
Согласно пункту 6.2 договора, после получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию, застройщик обязан передать участнику объект долевого строительства в течение двух месяцев.
Таким образом, ООО "А" должно было передать объект долевого строительства ЗАО "Б" не позднее 28.02.2010 г.
Нарушение срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию дало основание суду применить статью 9 Закона об участии в долевом строительстве, согласно которой участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора, в том числе в случае неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства. Суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований.
Наши координаты
Адрес: Москва, 129626, Проспект Мира, дом 102, корпус 2, офис 609
Телефоны: (495) 744-72-36, 686-52-40
Дополнительную информацию о компании «Мосправовед» Вы можете получить на интернет-сайте компании:
www.mospravoved.ru
|